裝修民事起訴狀范文
發生裝修糾紛的民事起訴狀如何寫?那么，下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的裝修民事起訴狀范文，內容僅供參考。
裝修民事起訴狀范文1
原告：xxXXX裝飾設計工程有限公司，住所地：xx市XXX路商城路交叉口XXX國貿XXX室。
法定代表人：XXX，任董事長。
被告XXX，男，xxx年5月16日出生，漢族，住xx市XXX區XXX路XXX號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款XXX元，違約金XXX元;
二、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由
原告于xxxx年5月31日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的xx市XXX休閑商務會館改造翻新項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法判如所請。
此致
xx市金水區人民法院
具狀人：xxXXX裝飾設計工程有限公司
二0XX年XX月XX日
裝修民事起訴狀范文2
原告： ，男， 族， 年 月日出生，住
電話：1381 0。
被告：xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司。
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路3號
法人代表
電話：
被告：xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店
住所地xx市xx經濟技術開發區文化園西路x號
法人代表
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司繼續履行《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》。
2、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司向原告支付違約金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價的2‰計算)。
3、請求法院依法判令xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店繼續履行《內購材料供應合同》。
4、訴訟費用由被告承擔。
起訴事實與理由：
原告為了裝修購買的位于xx市大興區 的房屋，于xxxx年4月20日與被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經濟技術開發區分公司(以下稱xxx開發區分公司)簽訂了《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補充協議》，與xxx(中國)家居有限公司xx經濟技術開發區店(以下稱xxx開發區店)簽訂了《內購材料供應合同》。二被告同屬xx百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由xxx開發區分公司負責施工，工程款共計 元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告xxx開發區店購買。合同簽訂后原告根據被告提供的預算在xxxx年 月 日至xxxx年 月 日往二被告共用的資金卡內付了材料款和人工費等共計 0 元，此款現仍有余額。
xxxx年 月 日開始施工后先后出現了多處質量問題，經與被告xxx開發區分公司多次協商，最后雙方于xxxx年10月26日達成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負責人變動等原因工程一直處于半停工狀態，原告多次向百安居領導投訴、協商未果。xxxx年6月22日被告方店長帶工人在衛生間施工時違章操作，造成重大安全隱患，被小區物業責令整改，并告知以后由原告承擔相應責任。原告與被告的爭議一直不能協商解決投訴至xx市 工商局消保科，在該科的多次調解下百安居領導在xxxx年7月31日答應保證在一周內工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態。
現在室內原告定制的嵌入墻內的十余組壁柜還沒有安裝，后續的電線、管道等附屬設施無法安裝。由于工程停工時間長已裝修部分無人維護造成墻面乳膠漆發黃，7扇木門和4個房屋的實木地板起翹開裂，這些質量問題難以完全修復。
被告工期延誤已達二年多之久，理應繼續履行合同、繼續施工將符合質量要求的裝修房屋交付給原告。由于被告的違約行為造成原告二年多不能入住使用房屋，以及裝修工程中存在多處質量問題給原告造成了巨大的.經濟損失，被告理應承擔違約責任。為此特提起訴訟，請依法裁決。7膠部7年修工程訊
此致
xx市大興區人民法院
起訴人：
年 月 日
相關知識
民事起訴必須符合下列條件：
1、原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織;
2、有明確的被告;
3、有具體的訴訟請求和事實、理由;
4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
民事訴訟起訴應當提交的訴訟材料：
1、民事起訴狀
起訴狀應當記明下列事項：
(1)當事人(包括原、被告)的姓名、性別、出生年月日、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式。(當事人為法人或其他組織的，應寫明名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式)。
(2)案由。
(3)訴訟請求(分項寫明向法院起訴所要達到的目的)。
(4)所根據的事實與理由(寫明起訴或提出主張的事實依據和法律依據，包括證據情況和證人姓名及聯系方式)。
(5)起訴狀所遞交的人民法院名稱。
(6)起訴人簽名、日期。
(7)起訴狀用A4型紙，并按被告人數提交副本。
2、證據材料
(1)主體資格證明。如身份證、結婚證、營業執照等。
(2)法定代理人證明、法定代表人(或負責人)證明。
(3)授權委托書。
(4)證明民事法律關系發生、變更、消滅等事實的證據。
【裝修民事起訴狀范文】相關文章：
本文來源：http://www.nvnqwx.com/wenxue/yinhushangchuqinghouyu/3589245.htm