民事上訴狀怎么寫
民事上訴狀怎么寫?下面就隨CN人才網小編給大家介紹下吧。
格式
是民事訴訟的當事人、有獨立請求權的第三人，不服地方各級人民法院第一審案件的判決或裁定，在法定的上訴期限內，按照法定的程序，向上一級人民法定提出上訴，請求撤銷、變更原審裁判或重新審理而提出的書狀。其內容和結構為：
(一)標題：以“民事上訴狀”作標題
(二)上訴人和被上訴人基本情況
1、上訴人基本情況：寫明上訴人的姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業、住址。
2、被上訴人基本情況：同原告項同
(三)案件來源：寫明上訴人不服的判決或裁定的案件來源。如：“上訴人因×××一案，不服××人民法院于xxx×年×月×日〔xxx×〕××字第×號民事判決(裁定)，現提出上訴。”
(四)上訴請求：主要寫明請求第二審人民法院撤消或變更原審的判決、裁定，或請求重新審理。應根據原判的錯誤，簡要指出原判認定的事實、證據、適用的法律或訴訟程序不合法之處。
(五)上訴理由：這是上訴狀的關鍵部分，關系到上訴理由是否成立。通常從認定的事實是否清楚、引用法律是否適當和訴訟程序是否合法等方面，對原判的'錯誤進行辯駁。正文結束部分通常寫：“綜上所述，特向你院上訴，請依法撤消(或變更)原裁判。”
(六)結尾：寫明提交機關，如：“此致×××人民法院”;上訴人署名或蓋章;具狀的年、月、日。
(七)附項：寫明“本狀副本×份、物證×件、書證×件”
范本
民事上訴狀
上訴人：XX(上海)XX材料有限公司
法定代表人：XXX，職務：董事長
住址：上海市XX區XX路375號
被上訴人：上海XX有限公司
法定代表人：XX，職務：總經理
住址：上海市XXX路58號xxx室
上訴人因與被上訴人因建設工程施工合同糾紛一案不服上海市XX區人民法院(20XX)X民三(民)初字第XX號判決，現提起上訴。
上訴請求
請求二審法院撤銷原審判決第一項、第二項，依法改判上訴人向被上訴人支付工程款人民幣92619.56元
事實與理由
上訴人認為原審法院認定事實不清，主要表現于以下方面：
一、原審法院依據原告提供開工日期的證據，認定內外架工期的起算日期為開工日期，且以此推定內外架工期起止時間一致且不可分，該認定與原審法院查明事實中雙方合同的約定不符：
1、根據原審法院查明事實，雙方約定外架工期從搭架開始，內架工期從木工通知正式進場開始，從該約定上看，內外架工期起算時間不同具備合同依據;
2、合同履行過程中，并非所有腳手架搭建在同一開始時間全部搭建完成，既然合同約定外架工期從搭架開始計算，那么地上部分腳手架外架的工期也應從地面部分腳手架外架搭架時計算，而不應為原審法院認定的開工日期;
3、關于內架工期起始事宜，原審法院以合同未約定內架與外架延期是否分開計算為依據，認為內架延期時間同外架一致，缺乏依據。首先，內架的工期起算時間同外架不一致;第二，合同履行中，內架使用方式同外架也大不相同，內架并非一次性全部搭建，而是根據施工需要，分樓層循環搭建，邊拆邊搭;
總之，原審法院僅憑被上訴人提供的開工日期，機械認定開工日期為所有腳手架工期的起算時間，并以此計算延期費用，違背雙方合同的約定之意。
二、原審法院查明雙方對賬的事實，卻不對雙方對賬的性質做出認定，得出結論違背雙方的合意，事實上縱容了被上訴人的毀約行為。
原審法院查明“xxx9年1月20日，原告出具說明一份，言明：從xxx8年1月至xxx9年1月20日，被告方已付原告23萬元，余款34824元未付……”，該說明雖為被上訴人單方出具，但事實上雙方皆按照該說明履行，為雙方的合意;按照雙方的合意，上訴人履行了合意所約定的付款義務，xxx9年1月20日之前雙方約定的合同債務，上訴人已經履行完畢;退一步說，假設上訴人真存在延期的事實，雙方為合同履行所達成的真實意思的表示，亦同合同一樣，受法律保護;然而，原審法院卻罔顧雙方合意的事實，依舊判決上訴人承擔從開工后210天至xxx9年1月20日的延期費用，實際上縱容了被上訴撕毀雙方合意的不誠信行為。
三、總之，原審法院違背事實機械認定了工期起止期間，又罔顧雙方合意，判決上訴人承擔所有腳手架從xxx8年7月19日至xxx9年1月20日之間的延期費用，認定事實不清，截止至xxx9年1月20日，雙方已對之前所產生的工程款項結算并履行完畢;上訴人所未付工程款為部分2#房外架從xxx9年1月20日至實際拆除之日的部分使用費用。
懇請貴院依法改判為感!
此致
上海市第X中級人民法院
上訴人：XX(上海)XX材料有限公司
日期：
【民事上訴狀怎么寫】相關文章：
2.怎么寫民事上訴狀
5.民事上訴狀怎么寫
8.民事上訴狀
本文來源：http://www.nvnqwx.com/zuowen/chengzhouyinledechibang/3537710.htm