建筑工程欠款起訴狀

飲湖上初晴后雨時間：2021-08-31 手機版

建筑工程欠款起訴狀范本

　　近年來，不時發生建筑工程欠款的事件，下面是小編給大家整理的建筑工程欠款起訴狀范本，供大家閱讀與參考。

　　建筑工程欠款起訴狀范本1

　　起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司

　　企業性質：集體

　　經營范圍：工業與民用建筑。

　　流動資金：169. 5萬元

　　何時經何部門批準開業：______年______月份經______縣基建局批準

　　地址：______縣______鄉______電話：______________________

　　開戶銀行：______工區歷下辦理處。帳號：__________________

　　法定代表人姓名：_________職務：_________

　　被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓中心地址：________市_______ -______路________號

　　事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛

　　事實和理由：

　　______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，乙方按時將設備機具等運進工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內，由于甲方的原因，造成乙方開進工地的70余名職工無活可干，機具設備長期雙里無用，給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了25611.43元的誤工費，但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。

　　兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經 ______市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結算書經甲、乙雙方審定后，交______市建設銀行校準定這雜，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。

　　從______年元月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。

　　為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來，甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。

　　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的經濟損失?！睹穹ㄍ〞r》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《經濟合同法》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

　　訴訟請求：

　　責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失：

　　(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;

　　(二) 結算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應付給乙方工程款10768.57元;

　　(三)賠償乙方的經濟損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設備閑置費57979. 30元

　　以上三項合計，共242006.83元。

　　此致

　　______市______區人民法院

　　起訴單位：______縣建筑工程總公司

　　__________公司(蓋章)

　　_________年_________月________日

　　附：1.本狀副本1份;

　　2.書證28件。

　　建筑工程欠款起訴狀范本2

　　原告：xx縣寶x農村信用合作社。

　　住所地：xx縣人民西路與為民路交叉口。

　　法定代表人趙xx，主任。

　　被告：xx縣醫院公司。

　　住所地：xx縣xx路東段。

　　法定代表人xxx，經理。

　　訴訟請求：

　　1、判令被告立即償還借款本金xxxx元、利息 xxxx元(按照借款合同約定利率加收50%順延至實際還款日);

　　2、判令被告按照原被告雙方補充協議約定履行辦理抵押登記義務;

　　3、判決被告不能按照按期償還借款本息，原告對拍賣、變賣被告抵押房地產價款優先受償;

　　4、判令被告向原告支付違約金xxxx元;

　　5、本案一切訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　20xx年12月30日，被告與原告簽訂抵押擔保借款合同一份，從我社借款1筆金額xxxx元，借款期限1年，以其享有合法權利的'房產、占用范圍內的土地使用權及地上附屬物提供抵押擔保，并在抵押登記主管部門辦理了抵押登記手續。

　　后因建設xx步行街需要，部分抵押房屋及土地使用權被拆遷，拆遷主管部門與被告達成協議，用即將建成的部分門面房置換進行補償。20xx年4月14日，原告與被告就拆遷補償門面房為貸款設定抵押的相關事宜簽訂協議書。該協議第二條約定“甲乙雙方均同意甲方以本協議第一條約定的門面房(在建的位于xx縣城步行街中排北端東西各4間共8間)及其占用范圍內的土地使用權，代替列入拆遷范圍的房屋和土地使用權，為甲方(即被告)20xx年12月30日從乙方(即原告)的231萬元貸款提供補充抵押。”該協議第四條約定“本協議約定的門面房及其占用范圍內的土地使用權，在竣工驗收辦理權利證書完畢之日起90日內，由甲乙雙方簽訂正式抵押擔保借款合同并到登記主管部門辦理抵押物登記。”該協議第七條約定：“甲方(即被告)違反本協議第四條、第六條約定的，除另行提供相當價值財產抵押外，須向乙方(即原告)支付貸款金額0.1%的違約金。”

　　后被告在20xx年底辦理權利證書。借款到期后，經原告多次主張權利，被告既未按借款合同約定履行還本付息義務，也未按補充協議約定履行重新辦理登記義務。

　　原告認為：被告從原告處借款，依法應當承擔還本付息義務;原被告所簽補充協議合法有效，被告負有依照協議約定辦理抵押登記的法定義務;被告違反雙方補充協議約定未及時辦理抵押登記，依法應當承擔違約責任;原告對于被告提供抵押的房產土地，依法具有優先受償的法定權利。

　　為保護原告的合法民事權益，維護正常金融秩序，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條的規定，向貴院提起訴訟，請依法裁判，支持原告的訴訟請求!

　　此致

　　xxx市中級人民法院

　　具狀人

　　二○xx年xx月xx日

【建筑工程欠款起訴狀范本】相關文章：