家裝合同模板集合六篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的家裝合同7篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

家裝合同 篇1

　　第一條：工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地址：

　　1.3 施工內(nèi)容; 裝修預算書中的全部工程項目和內(nèi)容;

　　1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

　　1.5 開工日期： 年 月 日;

　　1.6 竣工日期： 年 月 日。

第二條：工程家裝工地施工合同范本價款

　　2.1工程家裝工地施工合同范本預算價款為 元人民幣(以工程預算書價格為準)。

　　2.2工程家裝工地施工合同范本結(jié)算價款,由工程預算書中工程項目單價及裝修工程實際工程量合計,和裝修工程增減工程項目及價格組成。工程竣工后進行結(jié)算。

第三條：工 程 監(jiān) 理

　　3.1裝修工程監(jiān)理，由甲方與監(jiān)理公司另行簽定《工程監(jiān)理家裝工地施工合同范本》。

　　3.2委托 監(jiān)理單位進行裝修工程監(jiān)理，監(jiān)理單位任命 為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān) 理家裝工地施工合同范本中應明確，并將家裝工地施工合同范本副本交乙方 份。

　　3.3乙方施工人員必須配合甲方委托的監(jiān)理工程師的工作，對工程質(zhì)量進行嚴格把關。

第四條 施工圖紙

　　4.1甲方按照裝修設計家裝工地施工合同范本中提交的設計圖紙，提交施工圖紙給乙方。

第五條 甲方責任及義務

　　5.1 提供確認圖紙和 原始水電線路圖紙;

　　5.2 騰空或部分騰空需裝修的房屋，清除影響施工障礙物;

　　5.3 辦理物業(yè)管理相關手續(xù)，通水通電;

　　5.4 協(xié)調(diào)有關部門做好通道、電梯、消防設備等公共設施的使用和保護;

第六條 乙方責任及義務

　　6.1 按照施工圖紙或作法說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　6.2. 提供所需材料清單(含規(guī)格、數(shù)量)和材料進場時間表;

　　6.3 提供施工人員名單及上崗證復印件;

　　6.4 指派 為乙方駐工地代表，負責家裝工地施工合同范本履行，按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務。

　　6.5. 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，防火安全規(guī)定，環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按照圖紙及施工方案進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

第八條 工期約定及延誤

　　8.1 公休日工期照舊，重要的節(jié)假日經(jīng)協(xié)商放假時，工期順延。

　　8.3如因甲方提供材料延誤或中間工程驗收不及時產(chǎn)生停工和誤工，竣工時間順延。

　　8.4 如非甲、乙雙方原因的停電、停水及不可抗力因素影響導致停工，按累計時間核算，八小時為一個工作日，竣工時間依累計工作日向后順延。

第九條 工程質(zhì)量與驗收的約定

　　9.1 經(jīng)甲方、乙方及監(jiān)理工程師協(xié)商，并一致同意，分以下階段驗收;

　　9.2 工程驗收依據(jù)本工程施工設計圖紙、設計說明、設計變更簽證;

　　9.3 工程驗收依據(jù)相關法規(guī)和標準為國家《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb50210-xx)、《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-xx)和深圳市建設局《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》;

　　9.4 驗收合格項目，雙方簽字確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止;

第十條：工程支付款

　　10.1 經(jīng)雙方協(xié)商，以如下第 條方式支付工程款：

　　10.2 支付方式:

　　10.2.1 甲方按預算金額分四期支付工程款

第十一條 保修條款

　　11.1 保修前提條件為竣工驗收合格和甲方付清尾款;

　　11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目;

　　11.3 施工質(zhì)量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修;

　　11.4 由于甲方提供的材料質(zhì)量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不于保修;

　　11.5 隱蔽工程保修期限為5年，其他項目保修期為1年，保修期內(nèi)免收材料與人工費。

第十二條 違約責任

　　12.1 因乙方原因延遲工期，每日按工程預算價款1%或 元(人民幣)罰款并支付對方;

　　12.2 因甲方原因延遲工期，每日按工程預算價款1%或 元(人民幣)罰款并支付對方;

　　12.3因工程質(zhì)量原因返工屬違約，根據(jù)違約責任按返工材料和人工費用金額的15%支付對方違約金;

　　12.4 雙方由于設計問題意見不同造成停工誤工，延誤工期不以違約論處;

　　12.5 家裝工地施工合同范本履行期間，任何一方提出解除家裝工地施工合同范本方，應向?qū)Ψ桨醇已b工地施工合同范本預算總價款的10%支付違約金。

第十三條 家裝工地施工合同范本爭議及解決

　　13.1本家裝工地施工合同范本在履行中發(fā)生爭議，由當事人雙方爭議協(xié)商解決;協(xié)商不成，按照下列第 種方式解決：

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

第十四條 家裝工地施工合同范本變更、終止與失效

　　14.1 任何一方需變更家裝工地施工合同范本的內(nèi)容，應以書面方式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議;

　　14.2 任何一方提出終止家裝工地施工合同范本，應以書面方式提出，在雙方協(xié)商同意后進行工程清算，訂立終止家裝工地施工合同范本協(xié)議書后，可視為本家裝工地施工合同范本解除，提出家裝工地施工合同范本終止一方應以違約責任進行賠償;

第十五條 家裝工地施工合同范本生效

　　15.1 本家裝工地施工合同范本經(jīng)雙方簽字或蓋章之日起生效，履行完成后自動終止;

　　15.2 補充協(xié)議與本家裝工地施工合同范本具有同等的法律效力;

　　15.3 本家裝工地施工合同范本一式 份，甲乙雙方各執(zhí) 份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　單 位 地 址： 單 位 地址：

　　電 話： 電 話：

　　年 月 日 年 月 日