精選家裝合同范文10篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的家裝合同10篇，歡迎閱讀與收藏。

家裝合同 篇1

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同

　　一、工程概況

　　工程地址：________________

　　二、價格

　　工費：______￥

　　三、付款方式

　　1、施工隊進場，付首期款。

　　2、瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。

　　3、工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。

　　四、設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1、乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用， 雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2、乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。

　　3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。

　　4、乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　5、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　6、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　7、甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。

　　六、工期

　　從 _________年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，工期為_______天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元/天。

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。

　　八、垃圾清運

　　1、垃圾袋裝化。

　　2、垃圾應日日清。

　　3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　乙方指定由 _______為工地現場負責人， _______為替補負責人。

　　4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2（1人）人以上的施工人員。

　　5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費_______元/天。

　　十、施工機具

　　乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　十一、工地現場管理

　　1、現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。

　　2、現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　3、乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。

　　十二、維修

　　1、因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在_______年內無償維修。

　　2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后_______天內及時維修，特殊情況（水、電問題）乙方 必須在_______小時內趕到并維修。

　　3、若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。

　　十三、合同附件

　　1、家裝合同（2）施工項目、報價單。

　　2、乙方開出的材料采購清單。

　　十四、合同爭議

　　1、本家裝合同（1），（2）與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。

　　出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。

　　2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　甲方簽字：______________

　　乙方簽字：______________

家裝合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程安裝達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：姚家組 三層別墅

　　2、工程承包方式：包工不包料

　　第二條：乙方承包內容

　　1、水電開槽、布線、穿線、埋槽、防雷安裝

　　2、水電施工的穿墻打孔、切割

　　3、開關面板安裝

　　4、小五金、馬桶的安裝

　　5、后期燈具的安裝、屋外圍墻電（客廳大吊燈另行結算）

　　第三條：工程結算方式

　　按圖紙面積結算，總價結算38元/平方米，圖紙面積712平方米。

　　第四條：安全

　　乙方在施工時必須文明施工，在施工過程中乙方必須做到用好梯子，結構牢固，上班必須戴安全帽。若在施工過程中出現安全事故，一切責任概由乙方承擔，甲方不負任何連帶責任。

　　施工中，乙方必須按圖紙跟進房屋的施工進度埋管。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

家裝合同 篇3

　　第一條：工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地址：

　　1.3 施工內容; 裝修預算書中的全部工程項目和內容;

　　1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

　　1.5 開工日期： 年 月 日;

　　1.6 竣工日期： 年 月 日。

第二條：工程家裝工地施工合同范本價款

　　2.1工程家裝工地施工合同范本預算價款為 元人民幣(以工程預算書價格為準)。

　　2.2工程家裝工地施工合同范本結算價款,由工程預算書中工程項目單價及裝修工程實際工程量合計,和裝修工程增減工程項目及價格組成。工程竣工后進行結算。

第三條：工 程 監 理

　　3.1裝修工程監理，由甲方與監理公司另行簽定《工程監理家裝工地施工合同范本》。

　　3.2委托 監理單位進行裝修工程監理，監理單位任命 為總監理工程師，其職責在監 理家裝工地施工合同范本中應明確，并將家裝工地施工合同范本副本交乙方 份。

　　3.3乙方施工人員必須配合甲方委托的監理工程師的工作，對工程質量進行嚴格把關。

第四條 施工圖紙

　　4.1甲方按照裝修設計家裝工地施工合同范本中提交的設計圖紙，提交施工圖紙給乙方。

第五條 甲方責任及義務

　　5.1 提供確認圖紙和 原始水電線路圖紙;

　　5.2 騰空或部分騰空需裝修的房屋，清除影響施工障礙物;

　　5.3 辦理物業管理相關手續，通水通電;

　　5.4 協調有關部門做好通道、電梯、消防設備等公共設施的使用和保護;

第六條 乙方責任及義務

　　6.1 按照施工圖紙或作法說明，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　6.2. 提供所需材料清單(含規格、數量)和材料進場時間表;

　　6.3 提供施工人員名單及上崗證復印件;

　　6.4 指派 為乙方駐工地代表，負責家裝工地施工合同范本履行，按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　6.5. 嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定;嚴格按照圖紙及施工方案進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算。

第八條 工期約定及延誤

　　8.1 公休日工期照舊，重要的節假日經協商放假時，工期順延。

　　8.3如因甲方提供材料延誤或中間工程驗收不及時產生停工和誤工，竣工時間順延。

　　8.4 如非甲、乙雙方原因的停電、停水及不可抗力因素影響導致停工，按累計時間核算，八小時為一個工作日，竣工時間依累計工作日向后順延。

第九條 工程質量與驗收的約定

　　9.1 經甲方、乙方及監理工程師協商，并一致同意，分以下階段驗收;

　　9.2 工程驗收依據本工程施工設計圖紙、設計說明、設計變更簽證;

　　9.3 工程驗收依據相關法規和標準為國家《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-xx)、《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-xx)和深圳市建設局《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》;

　　9.4 驗收合格項目，雙方簽字確認;不合格項目限期整改，另行驗收，直至合格為止;

第十條：工程支付款

　　10.1 經雙方協商，以如下第 條方式支付工程款：

　　10.2 支付方式:

　　10.2.1 甲方按預算金額分四期支付工程款

第十一條 保修條款

　　11.1 保修前提條件為竣工驗收合格和甲方付清尾款;

　　11.2 保修范圍為乙方施工的工程項目;

　　11.3 施工質量問題和乙方提供材料原因造成的損壞，由乙方保修;

　　11.4 由于甲方提供的材料質量問題、人為造成的損壞和不可避免因素造成的損壞不于保修;

　　11.5 隱蔽工程保修期限為5年，其他項目保修期為1年，保修期內免收材料與人工費。

第十二條 違約責任

　　12.1 因乙方原因延遲工期，每日按工程預算價款1%或 元(人民幣)罰款并支付對方;

　　12.2 因甲方原因延遲工期，每日按工程預算價款1%或 元(人民幣)罰款并支付對方;

　　12.3因工程質量原因返工屬違約，根據違約責任按返工材料和人工費用金額的15%支付對方違約金;

　　12.4 雙方由于設計問題意見不同造成停工誤工，延誤工期不以違約論處;

　　12.5 家裝工地施工合同范本履行期間，任何一方提出解除家裝工地施工合同范本方，應向對方按家裝工地施工合同范本預算總價款的10%支付違約金。

第十三條 家裝工地施工合同范本爭議及解決

　　13.1本家裝工地施工合同范本在履行中發生爭議，由當事人雙方爭議協商解決;協商不成，按照下列第 種方式解決：

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

第十四條 家裝工地施工合同范本變更、終止與失效

　　14.1 任何一方需變更家裝工地施工合同范本的內容，應以書面方式提出，經雙方協商一致后簽訂補充協議;

　　14.2 任何一方提出終止家裝工地施工合同范本，應以書面方式提出，在雙方協商同意后進行工程清算，訂立終止家裝工地施工合同范本協議書后，可視為本家裝工地施工合同范本解除，提出家裝工地施工合同范本終止一方應以違約責任進行賠償;

第十五條 家裝工地施工合同范本生效

　　15.1 本家裝工地施工合同范本經雙方簽字或蓋章之日起生效，履行完成后自動終止;

　　15.2 補充協議與本家裝工地施工合同范本具有同等的法律效力;

　　15.3 本家裝工地施工合同范本一式 份，甲乙雙方各執 份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　單 位 地 址： 單 位 地址：

　　電 話： 電 話：

　　年 月 日 年 月 日