簡易工程施工合同

　　隨著經濟全球化的不斷發展，對外工程承包成為國際貿易的一個重要方面。那么簡易工程承包合同怎么寫呢？以下是在小編為大家整理的簡易工程施工合同，感謝您的閱讀。

　　發包人： （簡稱甲方）

　　承包人： （簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱： ；

　　2、工程地點： ；

　　3、工程范圍：

　　4、承包方式： 。

　　二、合同工期

　　1、開工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期總天數 天（以實際進場施工之日算起）；

　　三、質量標準

　　工程質量標準：合格、按照《****施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款

　　總計合同金額（大寫）（人民幣） ，小寫￥ 。

　　五、付款方式

　　付款方式：本工程進場完成 %工作后10天內，發包人向承包人支付 %工程費用；本工程進場完成 %工作后15天內，發包人向承包人支付 %工程費用；本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用（除工程保修押金）。 工程價款通過銀行轉（匯）入對方帳戶（以本合同注明帳號為準）。所有款項支付須先開發票后支付。

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后 日內免費完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點；

　　七、安全責任

　　1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。

　　2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。

　　3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間；發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔；

　　2、發包人收到承包人的`驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格；

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起三日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔；

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續；

　　5、自工程竣工驗收合格之日起壹年內承包人對工程負責免費保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　6、承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，并對其負責。由于承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。

　　九、現場代表

　　發包人現場代表_____，承包人現場代表_ _，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任

　　因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。

　　一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金 萬元。 本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第 種方式解決：

　　（一）提交 仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。 合同訂立時間：___年___月___日

　　合同訂立地點：____________________

　　本合同共_ 頁

　　發包人：（蓋章）

　　法定代表人/委托代理人：（簽字）

　　承包人：（簽字） 聯系方式：

　　開戶銀行：

　　銀行賬號：

【簡易工程施工合同】相關文章：

1.簡易工程施工合同模板

2.簡易的工程施工合同范本

3.簡易工程施工合同優秀范本

4.簡易工程施工合同范本大全

5.簡易工程施工合同范本

6.關于施工合同的簡易范本

7.工程施工合同

8.簡易道路施工合同范本