篇一:安裝合同書
甲方:
乙方:
甲乙雙方為明確各自的權利和義務,經友好協商,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定,現就乙方承攬甲方委托制作安裝雪花啤酒一批店招門頭事宜達成如下一致協議。
第一條:店招門頭制作
1、規格 :根據甲方提供的店家地點,乙方實際測量經甲方及店主確認為準。
2、材質:要求用2.5*2.5CM,厚1MM的方管,成品不銹鋼包邊1.5~2cm*5~7cm
3、畫面:甲方提供,乙方負責安裝。
第二條:安裝地點:
根據甲方提供的地點。
第三條:工程造價及支付方式
1.制作安裝費約定:制作框架、安裝到位、裝好畫面、包好邊費用按? 元/平方米,如只換畫面和包邊則按??元/平方米計算。帶厚度的按展開面積計算。
2.支付方式:按批結算,每制作完成十個門頭,經甲方驗收合格后一周內付清費用。
第四條: 工程期限
甲方向乙方提供店家名單之日起三日內完成一批十個門頭,如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第五條、雙方權利、義務
甲方:
1、向乙方提供門頭安裝位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
4、按本合同第三條規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方:
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符,應及時報請甲方協商修改確定。
3.施工中出現所有的人身安全問題均有乙方自行負責。
第六條:關于驗收
1.乙方全部制作安裝完成一批門頭后即向甲方提交驗收單,甲方必須組織正式驗收,甲方在完工后一周內不組織驗收,乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格,進入保修期。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據,結構制作安裝應當牢固,抗風力應達到8級。
第七條、違約責任:
1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款,每逾期一日,應以合同總金額的千分之五計算,向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌,每逾期一日,乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因,造成中途停工,停建,拆除等,均由甲方負責。并有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限:
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
1、自驗收合格之日起,乙方制作的工程項目整體質保一年。牢固性保證三年,三年內,若因牢固性未達標準造成門頭脫落傷人或物,由乙方負全責。
2、保修期滿后,雙方另簽維修協議進行維修。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
篇二:設備安裝合同書范本
合同編號:
簽約時間:
工程地點:
發包單位:____________________(以下簡稱甲方)
聯系電話:_______________單位地址:_________
甲方代表:_____________________________
承包單位:______(以下簡稱乙方)
聯系電話:______________單位地址:___________
乙方代表:_________________________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝xx設備設備達成如下協議:
一、乙方責任:
1、 乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的1‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
2、 由于安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任:
1、工程現場甲方負責人 全面負責安裝施工現場的工作;
2、開工前_____天,甲方應為乙方入場施工創造條件,騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天,甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程,應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規定時間支付工程款的,每遲一天,甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金,但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款,乙方有權終止合同,并追回xx設備設備,且甲方應承擔乙方的經濟損失,乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調整產品型號,應及時通知乙方,并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤,經甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
不能解決的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
篇三:安裝合同書
甲方:甘肅七建隴南市財政局災后重建綜合辦公樓項目部(以下簡稱甲方)。
乙方:
經甲乙雙方認真協商,甲方同意將隴南市財政局綜合辦公樓的安裝工程承包給乙方。為明確雙方責任,確保工程保質、保量、按時完成,依據≤中華人民共和國合同法,結合本工程具體情況,簽訂如下合同條款,雙方共同遵守執行。
一、工程概況
1、工程名稱:隴南市財政局災后重建綜合辦公樓統辦3#樓
2、工程地點:隴南市武都區東江鎮
3、建筑面積:29490.99m2
本文來源:http://www.nvnqwx.com/shiyongwen/hetongfanben/2486315.htm