建筑施工合同協議書

　　建筑施工合同協議書

　　發包方（以下簡稱甲方）：xxxxxx裝飾工程有限公司

　　委托代理人（姓名）：

　　聯系電話：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　委托代理人：聯系電話：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：甲方工作

　　1、甲方負責洽談承攬裝修業務；

　　2、甲方負責廣告策劃和發布，設計方案和制作工服；

　　3、甲方負責施工現場的施工進度，工藝說明，巡視督導，驗收等方面；

　　4、負責工程測量，預算，設計，導購，現場管理；

　　5、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第二條：乙方工作

　　1、嚴格遵守甲方制定的施工現場管理制度，同一著甲方工服，施工現場必須在明顯位置懸掛甲方公司標志；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程，如乙方不按圖紙及工藝施工，造成的損失由乙方負責；

　　3、嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　4、乙方應處理好物業及業主的關系，不得和業主爭吵，有問題須及時向甲方反映，監理及時協調；乙方負責施工現場安全；

　　5、文明施工，管理好工程材料，施工過程中出現工傷事故由乙方負責；

　　6、乙方施工過程中不得私自或以甲方的名義私自承攬業務，如有業務應通知甲方，經甲方同意辦理相關手續后方可承接；

　　7、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　8、乙方負責甲方的所有施工材料搬運到施工現場；

　　9、保證施工現場的整潔，施工現場做到一日一清，施工中產生的垃圾、土渣一律裝袋存放在指定地點，材料、工具按指定位置整齊排放，工程完工后負責清掃施工現場；

　　10、乙方自行辦理所帶隊伍人員的公安檢查等一切手續，出現問題甲方不負責；

　　11、乙方不得與現場監理人員及我公司其他人員私下交易，一經發現全部扣除乙方向甲方交納的保證金；

　　第三條：工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第四條；材料供應

　　1、按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　2、按合同約定由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收；

　　第五條：工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(a)、工程量變化或設計變更；

　　(b)、不可抗力；

　　(c)、甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；

　　3、因乙方責任不能按期完工，工期不能延誤；因乙方原因造成質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。每延誤一天按工程總額的'2%扣除。

　　第六條：質量標準

　　1、雙方約定本工程施工質量按＜＜天津市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準＞＞質量驗收規范執行；

　　2、乙方應認真按照技術標準和設計要求施工，隨時接受甲方檢查，如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　第七條：工程驗收和保修

　　1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　a、材料進場后的材料驗收；

　　b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗收；

　　c、防水工程驗收；

　　d、中期（木做收口）驗收；

　　e、工程完工后的整體竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續；

　　3、本工程自驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單，在工程款結清后，辦理移交手續；

　　4、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第八條：工程款支付方式

　　1、簽訂本合同時，甲方收取乙方壹萬元作為質量保證押金，乙方承攬每個工程時，甲方從每個工程中扣出本工程最后結算總額的5%作為工程保修金，每個工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方，質量保證押金待雙方合作結束（合作結束時間為乙方最后接的工程竣工日）后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。

　　2、材料進場驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%；中期驗收合格后兩日內支付工程派工價的30%，待工程整體完工且業主驗收合格后七日內支付工程派工價的35%，其余5%作為工程保修金（參照1條）

　　3、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后7日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方在簽字時向乙方結清工程尾款；

　　4、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

　　第九條：違約責任

　　1、合同雙方當事人任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　2、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　4、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　第十條：合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列1—2種方式解決：

　　1、向---天津市---仲裁委員會申請仲裁；

　　2、向----人民法院---起訴。

　　第十一條：附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包；

　　3、甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　第十二條：其他約定條款（可另附頁，附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力）。

　　第十三條：自甲乙雙方簽訂本協議之日起，甲乙雙方先前所簽定的所有協議約定即時解除。

　　甲方：乙方：

　　蓋章：蓋章：

　　年月日

【建筑施工合同協議書】相關文章：

1.解除建筑施工合同的協議書范文

2.解除建筑施工合同協議書樣板

3.建筑施工合同

4.建筑工程施工合同示

5.建筑工程施工合同

6.建筑科研的協議書

7.房屋建筑協議書

8.建筑施工合同范本