窗簾買賣合同范本
買賣合同以轉移標的物 所有權為目的，因此出賣人負有轉移標的物所有權歸買受人的`義務。接下來小編為你帶來窗簾買賣合同范本，希望對你有幫助。
窗簾買賣合同范本一
賣方：(乙方)
買方：(甲方) 根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經友好協商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。
一、增加項目總價：
合同增加項目為坐墊60張;窗簾6個;臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。
二、付款日期及結算方式
安裝完工之日即結算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現金;(2)通過銀行轉帳。
三、 交貨方式、期限
1.乙方自行送貨安裝。
2.交貨工期為10日 。
3.交貨、安裝地點：________________________________________
四、違約責任
(1)違約責任
1.乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。
2.乙方未按合同規定期限交售，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。
4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。
五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。
六、本合同執行中如發生爭議，由雙方協商解決，如協商不成，可由人民法院判決。
七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字后生效。
八、 其他約定
本合同的未盡事宜，雙方另定補充協議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。
補充條款
甲方： 乙方：
傳真： 傳真：
電話： 電話：
20xx年 月 日 2010年 月 日
窗簾買賣合同范本二
甲方：馬鞍山偉星房地產開產有限公司
乙方：蕪湖市紅蘋果窗簾布藝銷售中心
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項達成一致意見，具體事項如下：
一：名稱、價格、數量、金額：
注：以上合同總價根據現場實際結算;包括運抵甲方的運費及安裝調試費等。
二：產品要求: 具體規格、尺寸、款式詳見清單明細，顏色、款式按甲方確定為準。質量符合國家技術規范標準，如發生所供產品與合同不符，甲方有權拒收或退貨，由此產生的一切責任和后果由乙方承擔。
三：交貨及安裝地點：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。 四：結算方式：貨送到地安裝時間為2天，經驗收合格后無質量問題付款，付款時乙方提供正式發票。
五：交貨及安裝時間：在2011年1月15日前交貨及安裝完畢。
六 ：驗收標準：產品驗收要根據上面第二條產品要求驗收。
七：安全責任：產品在裝卸、運輸、安裝過程中安全責任事故由乙方自行承擔。
八：解決合同糾紛的方式：執行合同過程中發生的爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結清時終止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
經辦人： 經辦人：
簽訂合同日期：
【窗簾買賣合同范本】相關文章：
1.窗簾買賣協議
2.買賣合同范本
4.木材買賣合同范本
5.煤炭買賣合同范本
6.煙酒買賣合同范本
7.茶葉買賣合同范本
本文來源：http://www.nvnqwx.com/gongwen/hetong/2509432.htm