索要工程款糾紛二審答辯狀樣本

　　答 辯 狀

　　答辯人：××××集團股份有限公司

　　法定代表人：××× 職務：董事長

　　地址：河北省廊坊市廣陽道×××號

　　被答辯人：××××房地產開發有限公司

　　法定代表人：××× 職務：總經理

　　地址：河北省霸州市××××

　　答辯人與被告答辯人一案答辯人做如下答辯：

　　一審判決認定事實清楚、證據確實充分、適用法律正確，二審法院依法應對一審判決予以維持。理由如下：

　　一、答辯人在一審中提交的證據2工程竣工結算審批表、證據3工程量付款審批單、證據5工程竣工價款結算單，雖然是復印件但是能夠與證據4工程竣工價款結算相互印證，且證據4就已經能夠充分證明工程結算總金額為7949110元，如果像被答辯人所主張存在質量問題、需要扣款，就會在結算單中予以扣除，由此可以看出并不存在需要扣款的情形。證據2、3、5是被答辯人公司內部業務操作流程，答辯人不可能掌握原件。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條規定，有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立。一審法院據此采信三份證據是完全符合法律規定，且有事實依據的。

　　二、被答辯人主張答辯人存在逾期竣工及工程質量問題，根本目的是為了拖延給付、少給付工程款。

　　1、合同中雖然約定工期為45天，但是在合同中并未對施工起止日期做明確約定，也就是說這個日期雙方是無法確定的，因為在該道路硬化工程之前還存在其他工序，前面工序完不成，后面是無法施工的，正是因為被答辯人一直不能給答辯人騰出工作面，導致工期無限延長。答辯人提交的'2010年9月27日監理例會紀要記錄：本次工作面施工完成后再無工作面施工，我單位要求進行結算、撤場。由此可以看出工期延長是被答辯人的原因造成的。依據《合同法》第61條.62條之規定，對于合同履行期限不明確的，義務人可以隨時履行義務，權利人也可以隨時要求義務人履行義務，但是要給義務人必要的準備時間。被答辯人并未給答辯人最后的履行期限，自然不存在逾期竣工之說。

　　2、工程不存在質量問題，因為在答辯人提交的證據4中，被答辯人對工程結算金額給予了確認(加蓋被答辯人公章)，而在結算之前工程已經經過了竣工驗收，如果工程質量有問題是不可能通過驗收的，被答辯人在結算時也會相應扣減工程款，且答辯人提交的證據3中工程量付款審批單：扣款明細：無，也充分證明工程不存在質量問題。退一萬步講，即使工程在質保期內出現問題，被告答辯人也已經扣留了397455.5元的質保金，根本沒有另行扣留工程款的必要。

　　三、本案一審法院認定的事實清楚，關于施工開始時間、被答辯人收到工程款的數額、質保金數額及計算方法在一審庭審中已經陳述的清清楚楚，而關于被答辯人已經支付工程款的數額、時間、次數的舉證責任應歸于被答辯人，依據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第五條，在合同糾紛案件中，對合同是否履行發生爭議的，由負有履行義務的當事人承擔舉證責任，本案中，支付工程款的履行義務方是被答辯人，因此，支付工程款的數額、時間、次數應由被答辯人陳述并舉證。被答辯人提出質量問題，應按照誰主張誰舉證的原則，被答辯人應提供質量存在問題的證據予以支持。

　　綜上所述，一審判決認定事實清楚、證據確實充分、適用法律正確，二審法院依法應對一審判決予以維持

　　答辯人：××××集團股份有限公司

　　2012年11月15日

【索要工程款糾紛二審答辯狀樣本】相關文章：

1.二審答辯狀樣本

2.合同糾紛答辯狀樣本

3.離婚糾紛二審答辯狀范例

4.最新版工程款糾紛答辯狀范本

5.離婚糾紛二審答辯狀怎么寫

6.二審答辯狀（欠款糾紛）

7.欠款糾紛二審答辯狀案例

8.二審答辯狀